Contrato 01/2023
Contrato 01/2023
Última atualização:
10/09/2026 17:01
Dados do Contrato
- Número do Processo
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Lote
- -
- Número do Contrato
- 01/2023
- Objeto
- O objeto do Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para executar os serviços aqui demandado e suprir as necessidades das Secretarias e seus respectivos órgãos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, sobre o regime de empreitada para execução de tarefas certas e determinadas, com cronograma, prazos e quantidades de pessoal previamente aprovados pelo Município de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens/AL.
- Data da Publicação
- -
- Data do Contrato
- 07/03/2023
- Vigência
- 12 MESES
- Nº Obra
- -
- Valor do Contrato
- R$ 3.424.764,00
- Quantidade de Aditivos
- 0
- Modalidade
- Adesão a Ata de Registro de Preço
- Veículo de Publicação
- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
- Credor
- -
- Entidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DO HOMENS